工程款延误支付怎么赔偿

一、工程款延误支付怎么赔偿

1.拖欠工程款属于普通民事纠纷，只能向人民法院提起诉讼解决。法院判决胜诉后，拖欠方仍不支付的，应当向法院申请强制执行。

2.政府部门可以对项目资金的支付进行调解，但对拖欠项目资金的问题没有判断权和强制权。但是，如果是政府项目，可以要求政府支付或处理该项目。

二、拖欠工程款怎么办

1.明确约定工程付款期限.逾期利息及价格调整方法

工程款包括预付款.进度款.结算款和保修金。如果使用《建设工程施工合同示范文本》，第二部分的一般规定明确规定了各工程款的支付金额.支付期限.催告期和计息期;未使用的，参照约定。

由于设计变更可能导致工程量的增加，为了公平起见，承包人应明确约定合同价格调整方法超出固定价格风险范围，如材料价格上涨.可调条件是工程量的增减或工期超过一定限度。此外，承包商不同意改变设计.工程量增减导致价格增加部分作为利润，否则不能要求追加工程款。

2.合理利用“逾期认可”条款。

《最高人民法院关于审理建筑合同纠纷案件适用法律的解释》第二十条规定：“双方同意，发包人在收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为批准竣工结算文件的，按照约定处理。承包人根据竣工结算文件要求结算工程价款的，应予以支持。”本条更好地保护承包商的利益，承包商应在施工合同中明确约定答复期限和逾期答复的法律后果——逾期视为批准。在提起诉讼时，法院可以根据提交的价格作出判决。

3.重视签证管理

签证是根据合同或施工惯例在施工合同履行过程中支付的各种费用.顺延工期.造价调整.双方同意赔偿损失和其他事项后达成的协议。有了签证，发包人可以增加工程款，延长工期，因此承包人必须高度重视。签证应包括但不限于：图纸延误.开工延期.工期延误.价款调整.工程量确认.设计变更导致工程量或质量标准的增加.变更指令等。签证载体包括：签证单.补充协议.会议纪要.来往信函.数据电文等。

三、建筑工程停工索赔范本怎么写

索赔单位 :福建XX工程建设有限公司

监理单位 : XX工程管理(集团)有限公司 福州分公司xx项目部

致：XX工程管理(集团)有限公司福州分公司xx项目部

索赔的详细理由及经过： 我公司承建的福安市XX停车场边坡挡土墙工程，因2011年8月30日遭受不可抗拒台风‘南玛都’的影响，造成广场右侧已完成边坡挡土墙工程的部分基础及钢筋被滑坡土方掩埋并造成移位长达90多米，具体造成损失工程量如下：

一、挡土墙基础垫层：90m(长)×1.3m(宽)×0.1m(厚)=11.7m3;

二、机械(小松挖掘机型号230)吊钢筋、清土方、重新浇注基础合计工作台班：壹 拾伍小时整(15小时);

三、人工清理淤泥方量：32m3;

四、挡土墙钢筋被掩埋损失工程量：1.5吨; 五、人工重新绑扎挡土墙基础钢筋：3工日×3人=9工日;

六、管理费用：我公司用三天时间抢修被掩埋的基础及钢筋。 现对以上事项提出索赔。 索赔单位负责人(签字)：

日 期： 年 月 日

工程索赔意向通知书于 年 月 日收到 项目监理机构签收人：

日 期： 年 月 日