被浏览：825次
姚平律师
2022-08-04
825人收看
内容：通常情况下工程量减少不会导致施工方损失，也就没办法索赔，工程量减少是否可以索赔需要看合同对于工程量上下浮动比例是否有约定不调价，如果没有或者超出该比例是可以要求索赔的，因为发包方减少工程量已构成违约，而且承包方的报价是考虑项目整体工程量和施工内容的，据此可以根据民法典一方违约给另一方造成损失的，另一方可以要求赔偿,根据清单计价规范2013第9.6.1条规定，对于任一招标工程量清单项目，如果因本条规定的工程量和第9.3条规定的工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予以调高，此时，按下列公式调整结算分部分项工程费用：当Q1<0.85Q0时，S=Q1×。
内容：交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任,交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任,(二)机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任,(二)机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任,车把人撞了对方全责怎么理赔法律分析：车把人撞了对方全责，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金。
内容：2023年3月29日经民警调查，新电M5XX号车与路边井盖发生碰撞，导致电车摔倒，造成海某受伤及电动车受损事故&rdquo,园林环卫市政局作为公路管理者，不能举证证明自己尽到了管理职责，应对原告海某受伤产生的合理损失承担赔偿责任,庭上，元甲律师据理力争，在事实和责任上向法庭做了充分阐述和争取，对方在强有力的证据和事实面前，表示愿意承担责任，最终经过法院调解，帮助当事人拿到了满意的赔偿,被井盖绊倒摔伤医疗费找谁赔偿林先生是一位送外卖的骑手，在2022年5月27日的晚上，林先生像往常一样骑着摩托车前往一处居民楼送外卖，突然看到前方出现一个凹陷的井盖，因为周围没有任何路障或警示灯牌，已来不及躲闪，林先生直接撞进了凹坑里，造成左手掌骨骨折、右手拇指骨折。
内容：北京大律专家顾问通过与张先生详细沟通，梳理出案件的来龙去脉：起诉张先生的人是付某，原告付某与被告张先生相邻种地，2006年付某购买樱花、冬青球苗木进行栽种，2012年张先生在付某种植地边界东侧1.7-1.8m处南北一线土地种植高大乔木法桐树，后又在法桐树之东南侧又栽种了高大乔木杨树林,经北京大律专家顾问深入调查与核实：第一，原告付某的主张与事实严重不符，原告树木的死亡与张先生种植的树木无直接因果关系，张先生不应承担损害赔偿责任。
内容：2、法律主观：当事人被撞了，对方负全责的，可以要求以下赔偿：当事人可以索要医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入,3、要求对方赔偿医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，被扶养人生活费，精神赔偿金，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿,被撞后怎么要求对方赔偿1、解答人被撞了之后可以依据交警部门出具的责任认定书向责任人主张医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等赔偿，以及因误工减少的收入,2、人被撞了对方全责可以要求医疗费、住院伙食补助费、交通费、误工费、护理费和营养费赔偿,被小汽车撞伤应该怎么赔偿法律主观：被车撞了一般需要赔偿人身损害、财产损失、精神损害，人身损害一般会 赔偿医疗费 、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院 伙食补助费 、必要的营养费等费用,3、别人撞了我的车对方全责，要立刻拨打110报警电话和保险公司的报案电话，保险公司在接到报案之后会派专人到现场进行勘查的，并且需要拍照，事后向对方或者对方的保险公司提出相应的赔偿要求。
内容：一、工程索赔常见理由依据《标准施工招标文件》,承包人索赔理由主要是由于发包人原因导致的工期延误等情形,以及承包人遭遇不利条件、不可抗力等,其他情形,视发包人过错,根据合同和招标文件条款,进行工期索赔、费用索赔、利润索赔,承包人索赔的原因作者乔谦律师 北京市浩天信和(济南)律师事务所工程索赔,是在合同履行中,对于非自身过错,造成实际损失,应当由对方承担责任时,提出工期或费用补偿的情形,本文将依据相关文件简要梳理工程索赔的常见理由、证据形式和索赔程序,仅做参考,具体个案需要依据所签署的合同等文件进行确定。
内容：汽车的普及给我们带来了很多便利，也带来了很多麻烦。最近就有车主向我们反映说，自己的车被撞了，但是在保险公司处得到的赔偿却不是很多。这是怎么回事呢？
内容：我国法律对于赔偿的范围、标准等并没有明确规定，实践中也没有被殴打一方向打人者提出赔偿要求的案例。不过根据相关法律的规定，在民事纠纷案件中当事人对损害结果有过错的，可以减轻侵权人的责任。
内容：交通事故是指车辆在道路上发生的与机动车有关的人身伤亡、财产损失、交通事故。交通事故保险责任范围内，赔偿义务人应当及时进行现场查勘，填写《机动车损失赔偿记录表》和《道路交通事故责任认定书》。
内容：(1)外伤或手术时出血较多者(一般要400毫升以上)；(2)年老体弱受伤较重者；(3)、消化系统功能障碍者，如胃肠部分或全切除、肝脏破裂或部分切除、胰腺破裂或部分或全部切除等；(4)其它原因致消化吸收功能障碍者；(5)不能正常进食，需要鼻饲者，如休克、植物人、昏迷；(6)较大面积烧伤者。3、参照医疗机构的意见确定。
