承包给私人出了事谁负责

张旭律师 2023.11.031158人收看
导读:
5、法律分析:工程承包出去后,如果工人受伤了,应当由雇主负责责任,因雇员因故意或者重大过失致人损害的,应当与雇主承担连带赔偿责任,2、法律分析:承包出去的公司,依法不用承担责任,但如果该公司用的还是你的营业执照,须你先承担赔偿责任,然后再和承包人追诉,4、活包出去工人受伤谁负责包工头承担赔偿责任,挂靠的公司承担连带责任,2、法律分析:个人承包经营违反本法规定招用劳动者,给劳动者造成损害的,发包的组织与个人承包经营者承担连带赔偿责任。

如果承包给私人出了事,责任通常由承包人承担。因为承包人负责项目的具体实施,他们应该对项目的质量、安全和合规性负责。然而,如果承包合同中规定了所有风险和责任分担,那么责任分担可能会根据合同条款而定。在这种情况下,承包人和发包人需要仔细阅读合同条款,以确定各自的责任和风险。总之,承包给私人出了事,责任通常由承包人承担,但具体情况需要根据承包合同和相关法律法规来确定。

私人承包工程出意外谁的责任

1、私人承揽住宅装修工程,如果出现工人伤亡事故则需要根据事故的过错来判断责任,具体责任由谁来负是有不确定性的,要看责任的划分。这样签订的协议在法律上是有效的,你们属于一种承揽关系,因此发生事故由承揽人承担。

2、法律分析:个人承包经营违反本法规定招用劳动者,给劳动者造成损害的,发包的组织与个人承包经营者承担连带赔偿责任。因此,发包方应对受伤劳动者承担赔偿责任,这是毫无疑问的有充分法律依据。

3、外包工程出安全事故是谁的责任需要视情况而定:分包方有资质的,应当由分包方承担。分包方无资质的,由发包方与分包方承担连带赔偿责任。

公司把活承包给个人出了工伤谁负责

1、给私人干活出现工伤,员工无须承担责任,由用人单位承担责任。这是属于用人的责任,但是如果存在故意或者重大过失的,用人单位可以向员工追偿。

2、法律主观:劳务分包中发生工伤由具有法定资质的承包单位承担工伤保险责任。如果是工伤,应该找保险公司和用人单位负责。

4、活包出去工人受伤谁负责包工头承担赔偿责任,挂靠的公司承担连带责任。特殊情况下,发包方也可能承担连带责任。正常情况下,工人在建筑工地干活是不签劳动合同的,正常就是雇佣关系。

5、法律分析:工程承包出去后,如果工人受伤了,应当由雇主负责责任,因雇员因故意或者重大过失致人损害的,应当与雇主承担连带赔偿责任。

承包给个人出了安全事故谁负责

公司把活承包给个人,出了工伤由具有用人单位资格的公司承担工伤保险责任。承包人自己受伤的负责人,视以下情况决定:(1)如果定作人没有过错,则不承担赔偿责任;(2)若定作人对承揽人的行为有过错误指示等,那么对于承揽人的行为后果,定作人也需根据其过错程度承担相应的赔偿责任。

工程发生事故谁负主要责任,需要根据事故情况、性质与严重程度依法确定、依法处理,工人受伤非法转包的承包人要担责。施工承包合同中规定应由承包人承担的义务,有负责工地安全,看管进场材料、设备和未交工工程。

承包出去了法人还有责任吗

1、法律分析:公司法人要对承包人所有以公司名义的活动负全部责任。法律依据:《中华人民共和国公司法》 第十三条 公司法定代表人依照公司章程的规定,由董事长、执行董事或者经理担任,并依法登记。

2、法律分析:承包出去的公司,依法不用承担责任,但如果该公司用的还是你的营业执照,须你先承担赔偿责任,然后再和承包人追诉。

3、承包商应该独立承担相应的法律责任。这是因为承包商作为独立的法人或经济实体,应该对其经营行为负责,并承担相应的法律风险和后果。

私人承包工程出意外的责任

私人承揽住宅装修工程,如果出现工人伤亡事故则需要根据事故的过错来判断责任,具体责任由谁来负是有不确定性的,要看责任的划分。这样签订的协议在法律上是有效的,你们属于一种承揽关系,因此发生事故由承揽人承担。

法律分析:个人承包经营违反本法规定招用劳动者,给劳动者造成损害的,发包的组织与个人承包经营者承担连带赔偿责任。因此,发包方应对受伤劳动者承担赔偿责任,这是毫无疑问的有充分法律依据。一旦出现工人伤亡的,下列三类人员要承担相应的法律责任: 工人受伤,包工头等实际施工方要赔偿 根据最高人民 法院 《关于审理 人身损害赔偿 案件适用法律若干问题的解释》规定,雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害,雇主应当承担赔偿责任。

法律分析要看双方之间的约定,一般承包的有承包人负责,但还有一部分由发包人负责。主人将工程发包给无施工和用工资质的人的,得承担连带责任的。要看和包工头签订的合同的性质是否为承揽合同。承揽人在完成工作过程中对第三人造成损害或者造成自身损害的,定作人不承担赔偿责任。按照这一规定,一旦能够确定房主与承包人的承揽关系,就可以确定房主作为定做人不应当对承包人的雇员在施工中所受的伤害承担赔偿责任。如果建设工程实行施工总承包的,由总承包单位负总责;如果分包的,则按照分包合同的约定各自承担相应的责任。私人建房,自建房的房屋一般是承包的房屋建筑,出了安全事故是由承包方负责的。

个人从公司承包工程出了事故是由谁来解决

转包工程有人受伤应由雇主承担责任。如果雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害,雇主应当承担赔偿责任。工程出问题一般由承包方承担责任。但如果工程竣工后通过了验收、质量没有问题,事后在使用中出现泄漏的,只要没有证据证明是施工时的问题,就不能追究施工人员的责任。

 

工程发生事故谁负主要责任,需要根据事故情况、性质与严重程度依法确定、依法处理,工人受伤非法转包的承包人要担责。施工承包合同中规定应由承包人承担的义务,有负责工地安全,看管进场材料、设备和未交工工程。

声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误,请通过 【投诉】 功能联系删除
分享至:
  • 如果侵犯了私人财产,可以向法院起诉,要求侵权人停止侵权、道歉和赔偿损失。私人财产受法律保护,任何组织或个人不得侵犯。如果他人侵犯了他们的私人财产,你可以选择先报警以减少损失,然后在起诉前收集证据。
  • 农村个人土地承包合同

    农村个人土地承包合同

    内容:农村个人土地承包合同是一份非常重要的法律文件,旨在规范农村土地承包经营行为,保护农村土地承包经营者和农村户口持有人的权益,维护农村土地资源的合理利用,总之,农村个人土地承包合同是农村经济发展的重要法律文件,其签订和执行对于维护农村土地资源的合理利用、保障农村户口持有人的权益具有重要意义,各级政府部门和农村土地承包经营者应当充分认识到其重要性,认真落实相关法律规定和政策措施,规范土地承包经营行为,促进农村经济发展和农村社会的稳定,农村个人土地承包合同农村个人土地承包合同是指农村土地承包经营者与农村户口持有人之间签订的土地承包合同,其次,在农村个人土地承包合同签订前,土地承包经营者和农村户口持有人应当就土地承包期限、种植、采摘、处理、销售等问题进行充分协商并达成一致意见,农村个人土地承包合同的签订需要遵守特定的法律规定和程序。

    2023.06.07117人收看
  • 你好,需要按照合同约定处理 你好,根据过错承担责任的 建筑工程承包是相对于建筑工程发包而言的,是指具有从事建筑活动的法定从业资格的单位,通过投标或其他方式,承揽建筑工程任务,并按约定取得报酬的行为。
  • 总承包方和分包方谁负责工伤

    总承包方和分包方谁负责工伤

    内容:总承包方和分包方谁负责工伤? 一般由分包方负责,如果分包单位没有合法资质的话,总包要承担连带责任。

    2023.05.06520人收看
  • 是的,私人放贷一分五利息属于高利贷。如果被起诉,银行在判决中会要求变卖房产作为赔偿,但是这要根据具体情况而定,也不一定都会要求变卖房产。
  • 现在水库可以承包给私人养鱼吗_水库还可以承包吗

    现在水库可以承包给私人养鱼吗_水库还可以承包吗

    内容:各地的大小水库一般均兴建于上世纪五六十年代,当时的新中国为彻底解决农业生产的灌溉问题,大力兴修水利,山区修建水库成为该项工作的重点,也得益于此时的水利兴修大业,基本解决了此后几十年的农业用水问题。因此水库建设的初衷是水利,是为了解决农田灌溉问题,确保农业丰收。

    2022.09.201186人收看
  • 是的,婚后房产属于夫妻共同财产,需要双方签字才可以过户。房屋过户费用计算方法:1、赠与过户:如果这套房产以后不需要再次买卖,那么就选择赠与比较好,这样只需要缴纳:契税:3%的房款、测绘费:1.36元/平米、权属登记费及取证费:150内、公证费:0.3%的房款。不过这个过户再以后需要交易房产时需要缴纳个税20%的房款。2、交易过户:如果该房产还会卖出去的话,交易过户只需要缴纳契税1.5%、测绘费:1.36元/平米、权属登记费及取证费:150内、个税1%,营业税差价的5.5%。如果以原价过户可以不要缴纳个税。3、继承过户:需要所有的直系继承人填写放弃继承权的协议书,然后进行公证,公证过后和赠与过户的流程基本一致,同时费用也和赠与过户一样,一般使用该方法是在原房主离世后。
  • 工程总承包和施工总承包的区别

    工程总承包和施工总承包的区别

    内容:总的来说,工程总承包和施工总承包的区别主要在于实际承担的工作内容不同,从而导致在法律上的约定和分摊风险等也存在较大差异,以上案例虽然在标书中有明确的规定,但是在执行过程中还是出现了工程总承包商无法完成工程的情况,从而需要施工总承包商承担更多的工作和风险,工程总承包和施工总承包的定义工程总承包和施工总承包都是指承揽整个工程/项目的承包商,其实际区别在于工作内容的不同,招标文件中规定,A、B标段的甲方为工程总承包商,分别负责该标段内工程部分的土建、安装工程的设计、采购、施工等全过程。

    2023.06.27886人收看
  • 可以要求上级承包公司承担工伤赔偿责任 你好,可以要求包工头 和工程承包方 承担赔偿责任 可以起诉包工头要求赔偿
  • 什么是首诊负责制,有何规定

    什么是首诊负责制,有何规定

    内容:家长带着孩子一直等待到凌晨4点才包扎上伤口,医院并未给出说法,家长带着愤怒发微博吐槽了医院医生,随后,榆树市人民医院通报,涉事医生未执行首诊责任制,给予辞退处理,而本案首诊医生在接待患者后,明知患者存在伤口需要及时包扎的情况下,仍懈怠休息,直接告诉其找住院部,让患者来回奔波进而耽误就诊时间,未对患者负责,急诊医生确实未执行首诊责任制,因不执行首诊负责制而造成医疗差错、医疗争议、医疗事故,按医院有关规定追究当事人责任&rdquo。

    2023.06.28547人收看
  • 如果因为工作原因,要求负责合理,不过因为之前自身原因,不合理。
  • 私人餐饮店不签劳动合同的处理

    私人餐饮店不签劳动合同的处理

    内容:在餐厅工作即使没有劳动合同也不可以随意辞退,并且不签订劳动合同是不受法律保护的,用人单位应当自用工之日起一个月内与劳动者签订劳动合同,如果劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的,用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系,无需向劳动者支付经济补偿,但是应当依法向劳动者支付其实际工作时间的劳动报酬,根据《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第六条:用人单位自用工之日起,超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当依照劳动合同法第八十二条的规定,向劳动者每月支付两倍的工资,并与劳动者补订书面劳动合同。

    2023.06.08638人收看
  • 您好,住院期间的费用几其他费用雇主要承担责任,但具体承担多少当事人可协商确定或由法院判决
  • 村里的水库承包给个人合法吗_水库不能承包给私人

    村里的水库承包给个人合法吗_水库不能承包给私人

    内容:在改革开放初期,水库最大的作用就是农田灌溉用,我国是农业大国,人口多,那时目的就是要养活自己,保证粮食安全!所以当年的水利建设是非常重视的,有钱出钱,没有钱就出力,家家户户都非常积极的参与建设的!所以才形成了现在那么多的水库!

    2022.09.20951人收看
  • 你好,你无需承担责任,可直接拒绝。
  • 承包人原因导致的工期延误怎么处理

    承包人原因导致的工期延误怎么处理

    内容:一、承包人原因导致工期延误的情形根据2017年版示范文本通用合同条款的规定,承包人原因导致工期延误的情形主要有以下几种:1.承包人拒不签收发包人的信函,2017年版示范文本通用合同条款第1.10.1项规定,承包人应在订立合同前查勘施工现场,并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等,在承包人负责照管期间,因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的,由承包人负责修复或更换,并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

    2023.06.30783人收看
  • 律师回复中...
  • 建筑工程承包方式有哪几种?

    建筑工程承包方式有哪几种?

    内容:工程总承包方式工程总承包是针对建设单位或业主在承包工程时,不再分别委托设计单位和施工单位进行施工,而由一家企业,以承包人的身份一站式承揽施工、改扩建工程的审批、设计、施工、设备采购、施工节约、设备材料供应、进度管理、质量检验等全过程,设计施工一体化承包方式设计施工一体化承包方式是指企业同承接单位在合同约定的时间内,将设计与施工工程结合起来,负责整个工程的设计、采购、施工、安装、调试、备案等各个阶段,总之,不同的工程承包方式存在着各自的优缺点,建筑企业在选择承包方式时需要根据自身的经济实力、技术能力、管理水平、人员素质等因素作出合理的决策,分包承包方式分包承包是指企业将某一工程的全部或部分工作交给其他承包单位进行,实现分工合作,该方式的优点是节约了企业的资源,但其行业也容易出现人员、材料、工具等方面的质量问题,建筑工程承包是指一个企业或个人承担符合法律法规和合同约定,按照建筑施工规范和建设进度要求,对某一项目进行的全过程工程承包。

    2023.06.06108人收看
  • 你好,单位不能以任何理由克扣员工的工资,建议你收集号,单位欠薪的证据到当地劳动监察大队进行投诉,或者申请劳动仲裁
  • 水库不能承包给私人_哪里有水库承包

    水库不能承包给私人_哪里有水库承包

    内容:水库私人承包是没有任何问题的,都是平等合作的结果,可以说只要不耽误农时的灌溉问题,能够承包给私人进行养殖,还可以提高效益,也是双赢的。毕竟每一个水库都是挺大的,真的不进行养殖的话,可就是浪费资源了。

    2022.09.20164人收看
  • 你好,如果对交警部门出具的事故认定书有异议,可以向上级部门提起行政复议
  • 工期责任承担:发包人和承包人谁承担责任

    工期责任承担:发包人和承包人谁承担责任

    内容:(2019)最高法民再324号认定承包人承担责任的理由:1.本案中,承包人向发包人发出2份《工作联系单》,载明案涉工程因发包人原因造成停、窝工,发包人以及监理工程师在该《工作联系单》以及所附《进场人员窝工费用、机械周转料具租赁费用清单》上签字或盖章,后发包人对承包人报送的《工程延期报审表》经过审核,同意延长工期77天,双方未对停、窝工损失问题达成新的处理意见,(2019)最高法民终126号3.发包人提交的部分施工日志,因没有承包人盖章或授权的工作人员签字,不能证实其真实性,相关付款凭证亦不足以否定停工的事实,法院以发包人、工程监理机构签字盖章确认的《报告》认定因发包人拖欠工程进度款导致的停工天数,支持发包人应向承包人支付各项损失费用。

    2023.06.29818人收看
  • 之前承包的土地在承包期内的,依然继续承包。承包期结束后,不再享受延续承包。《农村土地承包法》规定:第二十六条承包期内,发包方不得收回承包地。承包期内,承包方全家迁入小城镇落户的,应当按照承包方的意愿,保留其土地承包经营权或者允许其依法进行土地承包经营权流转。承包期内,承包方全家迁入设区的市,转为非农业户口的,应当将承包的耕地和草地交回发包方。承包方不交回的,发包方可以收回承包的耕地和草地。承包期内,承包方交回承包地或者发包方依法收回承包地时,承包方对其在承包地上投入而提高土地生产能力的,有权获得相应的补偿。
  • 承包人主张奖励金能否获支持

    承包人主张奖励金能否获支持

    内容:支持承包人主张奖励金的理由:1.双方约定了工期奖励,发包人举出《监理日志》主张承包人完工时间比约定延迟,承包人不认可,法院最终以双方签字的《工程签证记录》认定承包人按时完工,支持工期奖励,(2019)最高法民终339号不支持承包人主张奖励金的理由:涉案施工合同无效,合同约定的奖励金条款亦无效,因此承包人根据合同约定要求发包人支付提前竣工奖励金的主张不能成立,因案涉施工合同无效,合同约定的奖励条款亦无效,中天公司依据合同要求美亚公司支付30万元提前竣工验收奖励款的主张不能成立,(2017)最高法民终924号2.双方合同约定了提前封顶奖金发放条件和计算方式,在发包人、承包人、监理人三方签字的《主体封顶时间确认单》可以确定部分楼房提前封顶天数的情况下,法院支持该部分楼房的提前封顶奖励金,以工期问题作为争议焦点的104份判决书中,涉及承包人(实际施工人)主张支付工期奖励金的有4份,其中支持的有3份,支持率为75%,承包人应在合同中明确约定建设工程奖励金或者约定包干的工程款内包含工程所涉所有人、材、机以及赶工费奖励费等属于工程款,确保工期奖励金可以适用工程款关于优先受偿和利息的规定。

    2023.06.29653人收看
  • 目前中国国内没有乡镇居委会这个机构设置,居委会都是以村或者社区为单位设置的,乡镇有乡镇政府机关,没有乡镇居委会。居民委员会是居民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织,是中国人民民主专政和城市基层政权的重要基础,也是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带之一。在中国的城市地区有4亿多居民通过这一制度直接行使宪法赋予的自治权和民主管理经济、文化和社会事务的权力。居民委员会按照居民的居住状况和便于居民自治的原则设立。一般以100~700户居民设立一个居民委员会。居民委员会由主任、副主任和委员5~9人组成。
  • 消防工程承包纠纷如何处理

    消防工程承包纠纷如何处理

    内容:在消防工程施工过程中,双方应该加强合作与沟通,并且遵守合同约束力,以便更好地避免和处理合同纠纷,当事人在用这种途径解决纠纷过程中要注意以下二点:一是双方协商解决合同纠纷所达成的协议,必须符合国家法律、法规的规定,并且不得损害第三者的合法权益,协商解决的好处在于可以快速解决问题,降低纠纷的成本,并且维护施工双方的合作关系,一、消防工程合同纠纷的处理 (一)协商解决 在合同纠纷发生时,应首先采取协商解决的方式。

    2023.06.0518人收看
  • 工程承包结算于算费用由哪方付要依据合法的合同来规定,我国采用的工程结算方式主要有以下几种,(1)按月结算;(2)竣工后一次结算;(3)分段结算;(4)目标结算方式;(5)结算双方约定的其他结算方式 工程承包结算费用由由哪方付要依据合法的合同来规定,因此承包方和建设单位在谈合同时需要协商好双方利益达成共识,以免事后在结算费用时出现责任不明确的状况 在施工过程中发生安全事故以后,事故现场有关人员应当立即向,本单位负责人报告,单位负责人接到报告后,应当一小时内向事故发生地县级
  • 发包人指定供材造成工程质量缺陷,承包人是否承担赔偿责任?

    发包人指定供材造成工程质量缺陷,承包人是否承担赔偿责任?

    内容:华某丰公司作为发包人应对其指定玻璃品牌和厂家的行为承担过错责任,其既无权要求山某公司支付对全部工程的玻璃进行质量鉴定等费用,也无权要求山某公司支付更换、维修合格玻璃而支出的费用,宁夏中卫中院一审认为,山某公司已证明其在购买玻璃时已尽到合理审慎的注意义务,在华某丰公司指定玻璃品牌和厂家的情况下,其应对自己的指定行为承担过错责任,故判决由山某公司对破碎的玻璃承担修复义务及保修责任,不支持华某丰公司要求山某公司向其支付更换、维修合格玻璃而支出的费用。

    2023.06.29891人收看
  • 你好,你们是否报警,事发地是否有摄像头?是否有其他证据?
  • 工程总承包与施工总承包的区别

    工程总承包与施工总承包的区别

    内容:2、工程总承包:参与工程总承包的组织架构工程总承包项目经理:指由承包人任命的,在承包人授权范围内负责合同履行的管理,且按照法律规定具有相应资格的项目负责人,四、项目组织机构不同1、施工总承包:参与施工总承包的组织架构项目经理:指由承包人任命并派驻施工现场,在承包人授权范围内负责合同履行,且按照法律规定具有相应资格的项目负责人,图&rdquo,施工负责人:指承包人制定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。

    2023.07.11492人收看